Martinez, F., (2023). Informe jurídico - análisis de expediente judicial n° 0543-2017-0-1817-SP-CO-02 (4396-2019-Lima) y caso arbitral n° 2421-2012-CCL arbitraje [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Católica San Pablo]. https://hdl.handle.net/20.500.12590/17512
Martinez, F., Informe jurídico - análisis de expediente judicial n° 0543-2017-0-1817-SP-CO-02 (4396-2019-Lima) y caso arbitral n° 2421-2012-CCL arbitraje [Trabajo de suficiencia profesional]. PE: Universidad Católica San Pablo; 2023. https://hdl.handle.net/20.500.12590/17512
@misc{renati/784210, title = "Informe jurídico - análisis de expediente judicial n° 0543-2017-0-1817-SP-CO-02 (4396-2019-Lima) y caso arbitral n° 2421-2012-CCL arbitraje", author = "Martinez Salcedo, Flordiosi Franshezka", publisher = "Universidad Católica San Pablo", year = "2023" }
Campo OCDE: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Fecha de publicación: 2023
Institución: Universidad Católica San Pablo
Resumen: Este informe legal contiene un examen de las controversias surgidas en el marco de la relación contractual entre British American Tobacco del Perú Holdings y A.R Inmobiliaria Contratista S.A. en relación con los retrasos en la ejecución de la Obra encargada a este último. La disputa fue solucionada en arbitraje, donde se decidió que British American Tobacco del Perú Holdings habría sido el culpable por la demora en el cumplimiento, el Laudo emitido fue posteriormente sometido a un proceso de anulación por errores de motivación, siendo anulado parcialmente, reenviado al Tribunal Arbitral a fin de que resuelva nuevamente lo referido a los mayores gastos generales otorgados a A.R Inmobiliaria Contratista S.A.
IMPORTANTE La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la universidad, institución o escuela de educación superior que administra el repositorio académico digital donde se encuentra el trabajo de investigación y/o proyecto, los cuales son conducentes a optar títulos profesionales y grados académicos. SUNEDU no se hace responsable por los contenidos accesibles a través del Registro Nacional de Trabajos de Investigación – RENATI.