Look-up in Google Scholar
Title: Informe jurídico - análisis de expediente judicial n° 0543-2017-0-1817-SP-CO-02 (4396-2019-Lima) y caso arbitral n° 2421-2012-CCL arbitraje
Advisor(s): Villanueva Nuñez, Ludovina Emperatriz
OCDE field: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Issue Date: 2023
Institution: Universidad Católica San Pablo
Abstract: Este informe legal contiene un examen de las controversias surgidas en el marco de la relación contractual entre British American Tobacco del Perú Holdings y A.R Inmobiliaria Contratista S.A. en relación con los retrasos en la ejecución de la Obra encargada a este último. La disputa fue solucionada en arbitraje, donde se decidió que British American Tobacco del Perú Holdings habría sido el culpable por la demora en el cumplimiento, el Laudo emitido fue posteriormente sometido a un proceso de anulación por errores de motivación, siendo anulado parcialmente, reenviado al Tribunal Arbitral a fin de que resuelva nuevamente lo referido a los mayores gastos generales otorgados a A.R Inmobiliaria Contratista S.A.
Discipline: Derecho
Grade or title grantor: Universidad Católica San Pablo. Departamento de Derecho y Ciencia Política
Grade or title: Abogado
Juror: Villanueva Nuñez, Ludovina Emperatriz; Ballon Diaz, Oscar Roberto Milagros
Register date: 2-May-2023



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.